位置:首页 > 招标频道 > 招标公告 > 江苏招标网 > 南通招标网 > 正文
摘要:本公告受如皋市长江镇顾桥社区居民委员会委托发布,发布日期:2020-06-03,公告主要内容为:江苏南通如皋市长江镇顾桥社区水泥道路建设工程,所属区域:江苏-南通-如皋,所属行业分类:道路,招标代理:南通炜烨工程咨询有限公司,采购业主:如皋市长江镇顾桥社区居民委员会,招标编号:B3206820342000344,招标文件售价:250,公告类型:招标公告。
[0]如皋市长江镇顾桥社区水泥道路建设工程的招标公告 | |||||||||||||
项目编号 | B3206820342000344 | 项目名称 | 如皋市长江镇顾桥社区水泥道路建设工程 | ||||||||||
标段编号 | B3206820342000344001001 | 标段名称 | 如皋市长江镇顾桥社区水泥道路建设工程 | ||||||||||
计划开工时间 | 计划竣工时间 | ||||||||||||
公告开始时间 | 2020年6月3日 | 公告结束时间 | 2020年6月15日 | ||||||||||
工程类型 | 市政工程施工 | ||||||||||||
公告信息 |
如皋市长江镇顾桥社区水泥道路建设工程施工招标公告 1. 招标条件 本招标项目如皋市长江镇顾桥社区水泥道路建设工程(项目名称)已批准建设,项目业主为如皋市长江镇顾桥社区居民委员会,建设资金来自自筹(资金来源),项目出资比例为100%。项目已具备招标条件,现对该项目如皋市长江镇顾桥社区水泥道路建设工程(标段)的施工进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。 2. 项目概况与招标范围 2.1项目概况 2.1.1建设地点:如皋市长江镇顾桥社区 2.1.2建设规模:如皋市长江镇顾桥社区水泥道路建设:路面宽度3米,厚度0.12米,施工总长度约500米,施工面积约为1500平方米,约18万元。 2.1.3合同估算价:约18万元 2.1.4工期要求:15日历天,计划开工日期:2020年06月18日,竣工日期:2020年07月02日;实际开工日期以业主开工报告日期为准。 2.1.5 其他:质量要求:合格; 2.2本招标项目共分为壹个标段:
(1)原材料要求:水泥:磊达或海螺牌42.5级, 抗折强度≥4.0MPa;黄砂:中粗砂;石子:中二四六子,最大粒径≤31.5cm,配连续积配130瓜子片(按配比要求)。 (2)施工现场机械要求:12cm的模板若干,震动梁一台,插入式震捣棒2-3根,磨光机、切缝机、刻纹机各一台。 (3)施工要求:砼路面:3米宽路面,厚度为12cm,路面砼标号C30级,商品混凝土,抗折强度≥4.0Mpa;按照农村通达工程相关要求施工,路面平整,不跑沙,4米一条伸缩缝。切缝、灌缝、路面压纹;水泥砼路面必须平整,不允许调拱;放样清杂,对原路面平整压实,原有路面不足和原路面硬质料不足的应补充硬质料,各投标人自行踏勘现场;施工前路面整理要求平整密实,整理费用由中标方承担。 (4)沿线原有设施如被施工方破坏的,需由施工方负责修复; (5)道路试验检测费及竣工检测等费用(试验检测及竣工检测须由甲方现场确认、监督),费用由承包人承担,在报价时分摊于综合单价中,检测单位由承包人自行选择。发包人抽检发生的检测费用由发包人承担,抽检的有资质检测单位由发包人选择。 (6)招标范围:交易公告、交易文件及工程量清单包含的全部内容。 工程量实量实算。 3. 投标人资格要求 3.1投标人须具备市政公用工程或公路工程施工总承包资质叁级(含)以上,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.2投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程或公路工程专业注册建造师贰级(含)以上,具备有效的安全生产考核合格证书;不得担任其他在建工程项目的项目负责人,项目经理必须为本工程委托代理人,且必须满足下列条件: (1)项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 (2)项目负责人是非变更后无在建工程,或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月),或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续,或项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 注:以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。 3.3 投标人及拟派项目负责人应具备其他要求: (1)业绩要求:无。 (2)养老保险需提供社保部门出具的在投标单位缴纳的2019年10月1日至2020年3月31日的缴费明细【如果为新成立企业(营业执照中的成立日期至首次招标公告发出之日不足6个月),需提供社保部门出具的在投标单位缴纳的2020年1月1日至2020年3月31日的缴费明细】。(3)自 2016年1月1日以来,企业无法院认定为失信行为(须经过最高人民法院“中国执行信息公开网”查询); 3.4 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。 3.5 本次招标不接受(接受/不接受)联合体投标。 4. 招标文件的获取 4.1招标文件获取时间为: 2020年06月03日至2020年06月15日9时00分; 4.2招标文件获取方式:投标人使用“南通CA数字证书”登录“南通市公共资源交易平台”获取; 4.3招标文件每套售价 250 元,售后不退。 5. 投标截止时间 5.1 投标截止时间为 :2020年06月15日 9 时 00 分。 5.2逾期送达的投标文件,招标人不予受理。 6. 资格审查 本次招标采用资格后审方式进行资格审查,资格评审标准详见招标文件第三章。 7. 评标方法 本次招标采用 合理低价法 ,评标标准和方法详见招标文件第三章。 8. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、南通市公共资源交易网上发布。 9. 特别提醒本公告及招标文件所称“近ⅩⅩⅩ年”、“ⅩⅩⅩ年”等均从本项目招标公告发出之日起往前推算。(如公告发出之日为2017年10月1日,则1年指2016年10月1日至2017年10月1日,以此类推)10. 联系方式 招标人:如皋市长江镇顾桥社区居民委员会 招标代理机构:南通炜烨工程咨询有限公司 2020年06月03日 |
||||||||||||
招标人联系方式 | |||||||||||||
地址 |
联系人 |
||||||||||||
传真 |
电话 |
||||||||||||
邮编 | E-mail | ||||||||||||
招标代理机构联系方式 | |||||||||||||
地址 |
联系人 |
||||||||||||
传真 |
电话 |
||||||||||||
邮编 | E-mail | ||||||||||||
报名信息 | 请申请人于 至 ,每天上午 时 分 至 时 分,下午 时 分 至 时 分(公休日,节假日除外)到 报名,报名经办人须携带本人身份证件,并于 至 ,每天上午 时 分至 时 分,下午 时 分至 时 分(公休日、节假日除外)到 获取 。 | ||||||||||||
特殊公告[0]
如皋市长江镇顾桥社区水泥道路建设工程施工招标公告 1. 招标条件 本招标项目如皋市长江镇顾桥社区水泥道路建设工程(项目名称)已批准建设,项目业主为如皋市长江镇顾桥社区居民委员会,建设资金来自自筹(资金来源),项目出资比例为100%。项目已具备招标条件,现对该项目如皋市长江镇顾桥社区水泥道路建设工程(标段)的施工进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。 2. 项目概况与招标范围 2.1项目概况 2.1.1建设地点:如皋市长江镇顾桥社区 2.1.2建设规模:如皋市长江镇顾桥社区水泥道路建设:路面宽度3米,厚度0.12米,施工总长度约500米,施工面积约为1500平方米,约18万元。 2.1.3合同估算价:约18万元 2.1.4工期要求:15日历天,计划开工日期:2020年06月18日,竣工日期:2020年07月02日;实际开工日期以业主开工报告日期为准。 2.1.5 其他:质量要求:合格; 2.2本招标项目共分为壹个标段:
(1)原材料要求:水泥:磊达或海螺牌42.5级, 抗折强度≥4.0MPa;黄砂:中粗砂;石子:中二四六子,最大粒径≤31.5cm,配连续积配130瓜子片(按配比要求)。 (2)施工现场机械要求:12cm的模板若干,震动梁一台,插入式震捣棒2-3根,磨光机、切缝机、刻纹机各一台。 (3)施工要求:砼路面:3米宽路面,厚度为12cm,路面砼标号C30级,商品混凝土,抗折强度≥4.0Mpa;按照农村通达工程相关要求施工,路面平整,不跑沙,4米一条伸缩缝。切缝、灌缝、路面压纹;水泥砼路面必须平整,不允许调拱;放样清杂,对原路面平整压实,原有路面不足和原路面硬质料不足的应补充硬质料,各投标人自行踏勘现场;施工前路面整理要求平整密实,整理费用由中标方承担。 (4)沿线原有设施如被施工方破坏的,需由施工方负责修复; (5)道路试验检测费及竣工检测等费用(试验检测及竣工检测须由甲方现场确认、监督),费用由承包人承担,在报价时分摊于综合单价中,检测单位由承包人自行选择。发包人抽检发生的检测费用由发包人承担,抽检的有资质检测单位由发包人选择。 (6)招标范围:交易公告、交易文件及工程量清单包含的全部内容。 工程量实量实算。 3. 投标人资格要求 3.1投标人须具备市政公用工程或公路工程施工总承包资质叁级(含)以上,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.2投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程或公路工程专业注册建造师贰级(含)以上,具备有效的安全生产考核合格证书;不得担任其他在建工程项目的项目负责人,项目经理必须为本工程委托代理人,且必须满足下列条件: (1)项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 (2)项目负责人是非变更后无在建工程,或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月),或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续,或项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 注:以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。 3.3 投标人及拟派项目负责人应具备其他要求: (1)业绩要求:无。 (2)养老保险需提供社保部门出具的在投标单位缴纳的2019年10月1日至2020年3月31日的缴费明细【如果为新成立企业(营业执照中的成立日期至首次招标公告发出之日不足6个月),需提供社保部门出具的在投标单位缴纳的2020年1月1日至2020年3月31日的缴费明细】。(3)自 2016年1月1日以来,企业无法院认定为失信行为(须经过最高人民法院“中国执行信息公开网”查询); 3.4 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。 3.5 本次招标不接受(接受/不接受)联合体投标。 4. 招标文件的获取 4.1招标文件获取时间为: 2020年06月03日至2020年06月15日9时00分; 4.2招标文件获取方式:投标人使用“南通CA数字证书”登录“南通市公共资源交易平台”获取; 4.3招标文件每套售价 250 元,售后不退。 5. 投标截止时间 5.1 投标截止时间为 :2020年06月15日 9 时 00 分。 5.2逾期送达的投标文件,招标人不予受理。 6. 资格审查 本次招标采用资格后审方式进行资格审查,资格评审标准详见招标文件第三章。 7. 评标方法 本次招标采用 合理低价法 ,评标标准和方法详见招标文件第三章。 8. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、南通市公共资源交易网上发布。 9. 特别提醒本公告及招标文件所称“近ⅩⅩⅩ年”、“ⅩⅩⅩ年”等均从本项目招标公告发出之日起往前推算。(如公告发出之日为2017年10月1日,则1年指2016年10月1日至2017年10月1日,以此类推)10. 联系方式 招标人:如皋市长江镇顾桥社区居民委员会 招标代理机构:南通炜烨工程咨询有限公司 2020年06月03日 |
|||||||||||||
报名信息 | 请申请人于 时 分,至 时 分(公休日,节假日除外)到 报名,报名经办人须携带本人身份证件,并于 时 分,至 时 分(公休日、节假日除外)到 提交资格预审文件。 | ||||||||||||
相关附件 |
|